Корзина
6 отзывов
Рекуператоры, инсинераторы, отопительные котлы, водяные тепловентиляторы от компании ИП Макаров П.А

Публичная оферта

Публичная оферта

от 02 июля 2018 г., о предоставлении услуг по поставке и (или) монтажу оборудования

Индивидуальный предприниматель Макаров Павел Александрович, действующий на основании ОГРНИП 318554300058681, именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по поставке, поставке и (или) монтажу оборудования (далее – Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги на условиях настоящей Оферты.

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком предоплаты на основании счета (счета-договора) в счет оплаты Услуги – Акцепт Оферты.

1.    Терминология

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта   — настоящий  документ Предложение (публичная оферта) о предоставлении

Услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу https://doktor-vozduh.su/cp67622- publichnaya-oferta.html.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, предоплата заказанных услуг в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.

Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается поставка, поставка и (или) монтаж оборудования, опубликованного на витрине сайта Исполнителя по адресу: https://doktor-vozduh.su/product_list.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.

Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Оборудование - сертифицированное в РФ вентиляционное, котельное, тепловое, утилизационное оборудование и системные принадлежности.

Заказ - осуществление предварительной заявки через корзину заказов на каждой странице товара.

Оплата - предоплата на основании счета (счета-договора) в счет оплаты Услуги – Акцепт Оферты. Формы оплаты отражены на сайте Исполнителя по адресу: https://doktor- vozduh.su/delivery_info

Поставка  -  доставка оборудования Заказчику одним из способов, опубликованных по адресу: https://doktor-vozduh.su/delivery_info.

    В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1.

В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.

2.    Права и обязанности сторон

Обязанности Исполнителя:

При поставке оборудования

      Выполнить поставку оборудования, на основании счета (счета-договора) и пожеланий Заказчика, указанных в заказе, осуществленных в любой форме. Формой заказа и его корректировки можно считать переписку по электронной почте или другим способам связи (Онлайн-консультант) Заказчика с Исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно рассчитанной в переписке сумме за услуги.

      Произвести поставку оборудования Заказчику, имеющегося в наличии на складе Исполнителя в течение 2-х рабочих дней в пределах г. Омска и в течение 10 рабочих дней по территории России, если иное не оговорено в счете-договоре. При поставке оборудования "под заказ", поставка осуществляется в течении 14 рабочих дней.

      Предоставить по требованию Заказчика оформленные в надлежащей форме оригиналы документов: технического паспорта, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи, технической документации по эксплуатации и монтажу.

      Осуществлять технические консультации при эксплуатации и монтаже оборудования Заказчиком и его гарантийное сопровождение.

При принятии на себя обязательств по монтажу и запуску оборудования "под ключ" в помещениях Заказчика:

      Произвести поставку, установку и запуск оборудования на условиях, оговоренных в приложении к настоящему договору (приложение №1).

      Сроки проведения работ: согласно графика производства работ, при условии строительной готовности объекта и выполнения Заказчиком» п. 2.2.2. настоящего договора. Под строительной готовностью объекта понимается его строительное состояние, дающее возможность Исполнителю производить предусмотренные настоящим договором работы. В случае не выполнения Заказчиком обязательств по п.2.2.2., сроки проведения работ переносятся на время выполнения вышеуказанных пунктов.

      Выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов и своими инструментами. Работа по монтажу считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

      Сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение 3 дней после окончания монтажных работ.

Обязанности Заказчика

Заказчик должен самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях настоящего Договора-оферты на сайте Исполнителя по адресу: https://doкtor-vozduh.ru/oferta/

При поставке товара:

      Оплатить 100% предоплату Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.

      Принять поставляемое оборудование, проверить целостность упаковки, наличие повреждений при транспортировке. При необходимости составить акт о выявленных недостатках.

      Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы и переписку по электронной почте, подтверждающие произведенную оплату Услуг.

      Направить в адрес Исполнителя оригиналы подписанных документов: приложений к договору, товарно-транспортные накладные.

 При установке оборудования "под ключ":

      Оплатить 100% предоплату Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.

      До начала монтажных работ Исполнителем выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором.

      Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Исполнителя, находящегося по месту осуществления монтажа, а также предоставить на время проведения работ подсобное помещение для хранения инструмента.

      Обеспечить подключение на объекте строительства электроинструмента Исполнителя к электросети.

      Заказчик обязуется подписать предоставленный (направленный) ему акт приема - передачи, либо представить письменные мотивированные возражения в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем акта. По истечении указанного срока и не предоставлении со стороны Заказчика мотивированных письменных возражений, работы по акту считаются принятыми Заказчиком.

      Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы и переписку по электронной почте, подтверждающие произведенную оплату Услуг.

 Права Заказчика:

      Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и приложения №1.

      В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Права Исполнителя:

      Имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством РФ.

      Вправе изменять условия данной оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты является дата их публикации на сайте Исполнителя по адресу: https://doktor-vozduh.su/cp67622-publichnaya-oferta.html

    Имеет право приостановить оказание услуг в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, а также в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком заказанных услуг.

      Исполнитель вправе разместить фото (видео) материалы в портфолио, размещенном на сайте по адресу https://doktor-vozduh.su/ с указанием информации, относящейся к данному проекту без письменного разрешения Заказчика.

      Вправе не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены в соответствии с настоящим договором.

      Вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

3.    Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов

      Стоимость Услуг и сроки определяются счетом к оплате, который отсылается на электронную почту Заказчика Исполнителем при предварительном согласовании цен и сроков в Приложении № 1, и может увеличивается соответственно увеличению количества дополнительно заказанных Заказчиком Услуг.

      В стоимость Услуги не входит подключение дополнительных компонентов и системного оборудования не оговоренных в приложении №1 данной публичной оферты. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно в соответствии согласованием между сторонами путем переписки или составления приложения №2.

      Оплата Услуг производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% от стоимости выбранных Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику на электронную почту. Исполнитель в свою очередь информирует Заказчика о поступившей предоплате. НДС не предусмотрен на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ. Оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре либо происходит любым удобным для Исполнителя способом, варианты которых предоставляются Заказчику.

      Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя до истечения Срока Акцепта (п.3.1. настоящей Оферты).

      Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа.

      Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

      Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

4.     Акцепт оферты и заключение договора

      Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях настоящей Оферты.

      Заказчик производит Акцепт оферты путем оплаты Услуг, в отношении которых заключается Договор. Акцепт Оферты производится с учетом раздела 4 настоящей Оферты.

      Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанной Заказчиком Услуги.

      Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует: а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора); б) до момента расторжения Договора.

      Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

5.   Особые условия и ответственность сторон

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором.

      Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.

      Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством услуг электросетей, предоставленных Заказчику третьими лицами, и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

      Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

      Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

6.     Порядок рассмотрения претензий и споров

      Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

      Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.

      Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании Оборудованием, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

7.    Заключительные положения

      Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляют: обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна.

      Каналы связи в терминах Договора – это: 1) электронная почта а) адрес электронной почты Заказчика, указанный им при формировании Заказа на Услугу, б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящих условиях Оферты; 2) почта с уведомлением о вручении.

      В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.

      Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.

      Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность предоставления информации.

8.     Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Макаров Павел Александрович. Юридический адрес: 644105, Россия, г. Омск, ул. Барнаульская, 2-я, д.12, оф. 66; 8 (381) 235-37-85;

+7-913-648-37-15 . Веб. сайт: https://doktor-vozduh.su/; е-mail: pavel@doktor-vozduh.ru; ИНН: 550397289245; ОГРНИП: 318554300058681; Р/с: 40802810612500003409 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"; К/с: 30101810845250000999; БИК: 044525999.